KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2025 Mali Yılı İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarının İhtiyacı Olan Kırtasiye Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/656295

1-İdarenin
a) Adı	:	AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi	:	Atatürk Mahallesi Turan DURSUN Caddesi No:7 Kat:2 22100 – EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	2842122589 – 2842148694
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı	:	2025 Mali Yılı İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarının İhtiyacı Olan Kırtasiye Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	113 Kalem Kırtasiye Malzemesi ile 7 Kalem Basılı Materyal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Edirne Huzurevi Müdürlüğü, Melahat Hulusi DATENİN Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Edirne Kadın Konukevi Müdürlüğü, Edirne Çocukevleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğü, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Mal teslimatları sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (doksan) gün içinde kuruluşların depolarına mesai gün ve saatleri içinde muayene ve kabul komisyonu huzurunda idarece gösterilen depolarına istif edilerek teslim edilecektir. Kargo veya ambar ile yapılan teslimatlar teslim alınmayacak ve kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanması müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	20.05.2025 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Atatürk Mahallesi Turan DURUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2221174)

PARK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

EDİRNE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

MACERA PARKI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/660796

1-İdarenin
a) Adı	:	EDİRNE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi	:	Sükrüpasa Mahallesi Talatpasa Caddesi No: 88 22030 Ayşekadın EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	2842120313 – 2842123099
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı	:	MACERA PARKI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet Macera Parkı Yapım İşi ( Parkur Yapımı ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Musabeyli Koruluğu / Edirne
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	16.05.2025 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) İşleri Ana Başlığı altında bulunan B/III Grup Yapım İşleri Benzer İş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2218427)

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şehrimiz Yeniimaret, Atatürk, Şükrüpaşa, Cumhuriyet Mahallelerinde eksik ve yetersiz kalan kaldırımların yaya trafiğine uygun olarak baskı beton uygulaması yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/631758

1-İdarenin
a) Adı	:	EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi	:	BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	2842252216 – 2842135347
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı	:	Şehrimiz Yeniimaret, Atatürk, Şükrüpaşa, Cumhuriyet Mahallelerinde eksik ve yetersiz kalan kaldırımların yaya trafiğine uygun olarak baskı beton uygulaması yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	2.760 m2 Dekoratif ve renkli baskı beton kaldırım yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Edirne Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	13.05.2025 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	BABADEMİRTAŞ MH. TEKKEKAPI CD. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22020 SARAÇHANE EDİRNE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/V Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2214239)

İ L A N
T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/19 Tereke

EDİRNE ili, MERKEZ ilçesi, SARAYAKPINAR mah/köy 54 Cilt, 1 Aile sıra no 31 sırada nüfusa kayıtlı 14/11/1952 doğumlu 12/05/2020 tarihinde vefat eden müteveffa HALİL ERDEM’nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2212893)

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

BİNA BAKIM ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/486250

1-İdarenin
a) Adı	:	54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi	:	54’NCÜ MEKANIZE PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI GENERAL SAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALTI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	02842141293 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı	:	BİNA BAKIM ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	Gen.C. ALKOÇ Kışlası(Karaağaç/EDİRNE)’nda bulunan 3 adet Depo Binasının, Gen.K. KOCAMAN Kışlası(Süloğlu/EDİRNE)’nda bulunan 6 adet Cephanelik Binası, 11 adet Alarm Deposu, 1 adet Dershane Binası ve 12 adet Garaj Çatısının bakım onarım işlerini kapsamaktadır. (59 kalem yapım işi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	GEN. KERAMETTİN KOCAMAN KIŞLASI (SÜLOĞLU/EDİRNE) GEN. CELALETTİN ALKOÇ KIŞLASI (KARAAĞAÇ/EDİRNE)
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	15.05.2025 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	54’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B.III GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2212898)

T.C. İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan “Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)” davasında; 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun6446 sayılı Kanun’un “Taşınmaz Temini İşlemleri”başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrası elektrik dağıtım faaliyetinde ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için kamu yararı kararı alındığından;
Edirne İli, İpsala İlçesi, Sarpdere Köyü 115 Ada 1 Parsel sayılıtaşınmazda 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden taşınmazın 44,62 m²‘lik trafo yeri mülkiyeti kamulaştırma bedelinin tespiti ile 2942 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline karar verilmesi davası açılmıştır.
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir,
2-Husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne yöneltilecektir,
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İpsala Şubesi’ne yatırılacaktır,
5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
Keyfiyet 2942 Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur. 21/04/2025

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2212342)

POMPA MOTORLARI MONTAJ, DEMONTAJI HİZMETİ ALINACAKTIR

EDİRNE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Derin Kuyu Pompa Motorları Montaj, Demontajı Hizmet alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/596442

1-İdarenin
a) Adı	:	EDİRNE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi	:	Edirne Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 – MERKEZ / EDİRNE 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	02842129926 – 2842129925
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı	:	2025 Yılı Derin Kuyu Pompa Motorları Montaj, Demontajı Hizmet alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	7 Kalem 2025 Yılı Derin Kuyu Pompa Motorları Montaj, Demontaj Hizmet Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Edirne Merkez Muhtelif Mahallerde
ç) Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 210(İkiYüzOn) gündür
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	07.05.2025 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 – MERKEZ / EDİRNE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2212235)

Örnek No:53*

T.C.EDİRNE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETEİLANIMahkemece satılmasına karar verilen aşağıda cinsi, miktar ve değeri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Edirne İl, Merkez İlçe, DOYRAN Köy, 101 Ada, 13 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup sulu tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında bölge için belirlenen normdan daha küçük parçalarla ayrılamaz, rızaen ve hükmen taksim edilemez beyanı vardır.
Adresi : Doyran KöyüMerkez / EDİRNE
Yüzölçümü : 3.604,08 m2
Kıymeti : 1.261.428,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 – 10:23 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 – 10:23
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 – 10:23 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 – 10:23

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Edirne İl, Merkez İlçe, DOYRAN Köy, Maltepe Mevkii, 115 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup sulu tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında toplulaştırma sonucu oluşmuştur. 3083 sayılı kanunun 6.maddesi gereğince takyitlidir beyanı ile 2. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde kalmaktadır beyanı vardır.
Adresi : Doyran Köyü Merkez/ EDİRNE
Yüzölçümü : 4.466,00 m2
Kıymeti : 1.563.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 – 11:23 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 – 11:23
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 – 11:23 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 – 11:23

3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, DOYRAN Köy, Çeşme Mevkii, 164 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup sulu tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında toplulaştırma sonucu oluşmuştur. 3083 sayılı kanunun 6.maddesi gereğince takyitlidir beyanıvardır.
Adresi : Doyran Köyü Merkez / EDİRNE
Yüzölçümü : 4.957,00 m2
Kıymeti : 1.734.950,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 – 13:37 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 – 13:37
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 – 13:37 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 – 13:37

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, DOYRAN Köy, Arpalık Mevkii, 180 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup sulu tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında toplulaştırma sonucu oluşmuştur. 3083 sayılı kanunun 6.maddesi gereğince takyitlidir beyanı vardır.
Adresi : Doyran Köyü Merkez / EDİRNE
Yüzölçümü : 3.387,00 m2
Kıymeti : 1.185.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 – 14:37 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 – 14:37
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 – 14:37 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 – 14:37

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, DOYRAN Köy, Maltepe Mevkii, 114 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla vasfında olup sulu tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında toplulaştırma sonucu oluşmuştur. 3083 sayılı kanunun 6.maddesi gereğince takyitlidir beyanı ile 2.Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde kalmaktadır beyanı vardır.
Adresi : Doyran Köyü Merkez/ EDİRNE
Yüzölçümü : 4.446,00 m2
Kıymeti : 1.556.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. ———————————————————————————————————————– Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 – 11:29 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 – 11:29
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 – 11:29 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 – 11:29

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2203044)