DÜZELTME İLANI Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Konik Işınlı 3 Boyutlu Dental Tomografi Cihaz mal alım işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası
:2024/094486
1-İdarenin
a) Adresi
:Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Edirne Merkez
b) Telefon ve Faks Numarası
:0284 2364551
c) Elektronik Posta Adresi
:satinalmadishek@trakya.edu.tr
Ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
EKAP (https://ekap.kik.gov.tr/)
2-İhale Konusu Mal İşinin a) Adı b) İhale Tarih / Saat
: Konik Işınlı 3 Boyutlu Dental Tomografi Cihazı :28/08/2024 10:00
3- Gazete ve internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
20000 LT MOTORİN VE 500 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)
TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
20000 Lt Motorin ve 500 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/892102
1-İdarenin
a) Adı
:
TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Kocasinan Mah. E5 Karayolu Cad. 127/A 22100 Merkez/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası
:
2842358182 – 2842358210
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
20000 Lt Motorin ve 500 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
20000 Lt Motorin ve 500 Lt Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İdarenin adresindeki akaryakıt deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Motorin: İdarenin ihtiyacına göre sözleşme süresince en fazla 2 seferde olmak üzere İdarenin deposuna ve İdarenin talebi halinde biçerdöverde kullanılmak üzere Edirne İl sınırları içinde biçerdöverin çalıştığı yere yerinde teslim yapılacaktır. Kurşunsuz Benzin: İdarenin ihtiyacı halinde akaryakıt istasyonu pompasından bidonlara teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imza tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
05.08.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. Yetkili Satıcı Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
T.C. EDİRNE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU2023/30 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, ESKİKADIN Mahalle/Köy, Kemal Yolu Mevkii, 0 Ada, 359 Parsel, Taşınmaz tapuda … Adresi : Eskikadın Köyü Merkez/Edirne Edirne Merkez / EDİRNE – Yüzölçümü : 17.200,00 m² Kıymeti : 2.580.000,00 TL – KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 – 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 – 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 – 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 – 11:00
_____ 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, ESKİKADIN Mahalle/Köy, Kemal yolu Mevkii, 0 Ada, 409 Parsel, Taşınmaz tapuda … Adresi : Eskikadın Köyü Merkez/Edirne Edirne Merkez / EDİRNE – Yüzölçümü : 10.300,00 m² Kıymeti : 1.442.000,00 TL – KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 – 12:24 Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 – 12:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 – 12:24 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 – 12:24
18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Konik Işınlı Üç Boyutlu Dental Tomografi Cihazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/904486
1-İdarenin
a) Adı
:
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi
:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN YERLEŞKESİ 22030 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası
:
2842364551 – 2842364550
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Konik Işınlı Üç Boyutlu Dental Tomografi Cihazı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanması itibariyle teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanması ile
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
15.08.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
T.C. EDİRNE İCRA DAİRESİ2023/16310 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16310 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İli, Merkez İlçesi, Barutluk Mahallesi 363 ada, 50 parselde162,16m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde bulunan 2. kat 5 nolu bağımsız bölümü 3/26 arsa paylı olarak tamamı borçluadına kayıtlı Mesken vasıflı taşınmaz. Tapu kaydında E-5 Kömürlük Eklentisi bulunmaktadır. Bina yaklaşık 25 yıllıktır.Taşınmaz Kıyık Caddesine 200mt, Muradiye Camisine 250mt,Selimiye Camisine 580mt mesafede olup, şehrin eski yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. (Mesafeler kuş uçuşu olarak belirtilmiştir.)Bodrum+zemin+3 katlı betonarme binanın zemin katında güney cephesinde yer alan mesken; 3 oda, 1 salon, mutfak, antre, 2 balkon, banyo+ wc, wchacimlerinden oluşmaktadır. Oda zeminleri laminant parke döşeme, ıslak hacimler seramik döşeme, iç kapılar amerikan kapı, duşakabin takılı, tavanlarda kartonpiyer mevcut, mutfak dolapları ve tezgahı takılı, mutfak penceresi havalandırma boşluğuna cephelidir. Brüt 75,00m², net alanı 65,00m² olan yaklaşık 25 yaşındaki bina 3B yapı sınıfına girmektedir. Asansörsüz ve ısınma bireysel doğalgaz ile sağlanmaktadır. Şehrin eski yerleşim bölgesinde, düşük gelir düzeyinin ikamet ettiği bir lokasyonda bulunmaktadır. Çevresindeki yapılaşma tamamlanmıştır. Alt yapı hizmetleri tamamlanmış, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta, sosyal donatı alanlarına mesafeli konumdadır. Adresi : Barutluk Mah. Domurcalı Sk. No:21 Da:5Merkez / EDİRNE Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 162,16 m² Arsa Payı : 3/26 İmar Durumu :Şehir İmar Planında Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanında kalmaktadır.Plan notlarının 29.1.3.3 maddesine göre bitişik nizam yapılaşması mümkündür. Kıymeti : 1.408.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: 08/10/2020 tarih ve 17908 yevmiye nolu “Yönetim Planı: 30/12/1899” beyan şerhi mevcuttur. Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 – 10:09 ————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 – 10:09
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 – 10:09 ————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 – 10:09
01/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İSTANBUL PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE-ENEZ PTT MERKEZİ TADİLAT İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/850473
1-İdarenin
a) Adı
:
T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İSTANBUL PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
HOBYAR MAHALLESI BÜYÜKPOSTANE CADDESI 25 34113 FATİH/İSTANBUL
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
EDİRNE-ENEZ PTT MERKEZİ TADİLAT İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet PTT Merkez Müdürlüğü Tadilat İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Gazi Ömer Bey Mah. Milli Egemenlik Cad.No:52 Esen Apt. Enez/EDİRNE
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
16.07.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 Kat:5 Fatih/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B-III Grup İşlerle bu gruptaki işlerle ilgili Bakım, Onarım, Tamamlama ve Güçlendirme İşleri dikkate alınacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
100 SEYİRCİ KAPASİTELİ ÇELİK TRİBÜN YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/826452
1-İdarenin
a) Adı
:
EDİRNE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Sükrüpasa Mahallesi Talatpasa Caddesi No: 88 22030 Ayşekadın EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası
:
2842120313 – 2842123099
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
100 SEYİRCİ KAPASİTELİ ÇELİK TRİBÜN YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Edirne / Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
10.07.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) İşleri Ana Başlığı altında bulunan B/III Grup Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Davalı İsmail Karakuş adına kayıtlıEdirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü 156 ada 54 parsel sayılı 5.690,55 m²’lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 5.690,55 m²’lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 195.528,29 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 12/06/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 14/06/2024
Davalılar Yener Tosun vd. adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü. 156 ada 60 parsel sayılı 641,29 m²’lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 7.363,62641,29 m²’lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 16.410,61 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için12/06/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 24/06/2024
T.C. EDİRNE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/61 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Mahkemece satışına karar verilen, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, SABUNİ Mahalle/Köy, 416 Ada, 87 Parsel,Arsa vasıflı ana taşınmazda200,55 m2 yüzölçümlü, 20/210 arsa paylı “Büro” vasfında bulunan 1. kat 8 nolu bağımsız bölümdür. TaşınmazBodrum+zemin+1 normal kattan oluşan yapının1. katında yer alır. Mimari projesine göre 26 m2 brüt yüzölçümü ile büro olarak kullanılmaktadır. Yüzölçümü : 26,00 m2 Arsa Payı : 20/210 İmar Durumu : Koruma Amaçlı imar planında, kentsel sit alanında, bitişik nizam 3 katlı ticaret alanında kısmen de yolda kalmaktadır. Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: – Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 – 12:10 ————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 – 12:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 – 12:10 ————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 – 12:10
03/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
