DERİN KUYU DEPREM GÖZLEM CİHAZI VE EKİPMANLARI ALIMI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Derin Kuyu Deprem Gözlem Cihazı ve Ekipmanları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/1247474

1-İdarenin
a) Adı	:	T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi	:	Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 159 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası	:	03122582323 – 3122582390
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı	:	Derin Kuyu Deprem Gözlem Cihazı ve Ekipmanları Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	3 Adet Derinkuyu Deprem Gözlem Cihazı 3 Adet Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonu Kabini ve Kurulumu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Eskişehir – Edirne – Kırklareli
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Teknik Şartnamede belirtilen tüm işleri 120 gün içerisinde tamamlayacaktır.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	15.11.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 4. Kat Çekirdek Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Doğrusal tepki belgesi Gürültü seviyesi belgesi PSD Grafiği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2109461)

Örnek No:55*

T.C. EDİRNE İCRA DAİRESİ
2023/15151 ESAS-TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15151 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Merkez İlçesi, Dörtkaya Mahallesinde bulunan ve tapunun , 2435 ada 6 parsel numarasında 887,60 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazda yer alan, 6. Normal kat 12 numaralı bağımsız bölümde bulunan Mesken nitelikli taşınmaz, 4/48 arsa paylı olarak 1/2 hissesi borçlular adına kayıtlıdır. Bodrum Kat + Zemin kat + 6 katlı, yaklaşık 10 yaşında olan betonarme binanın 6 normal katında yer alan Mesken nitelikli taşınmaz net 120 m², brüt 130 m² alanlıdır. İç Özellikleri ; antre , salon veoda zeminleri laminant parke ve marley kaplama, duvarları saten boya ile boyalı, tavanları kartonpiyer kaplamadır, ıslak zeminlerfayans kaplama, mutfak zemini fayans kaplamadır, mutfak tezgah ve dolapları takılı kullanılabilir durumdadır. Banyo ve wc bölümlerinde vitrifiye malzemeleri tamdır. Pencereler pvc doğrama malzemeden, iç kapılar camlı ahşap doğrama ve dış kapı ahşap doğrama kapıdır. Ana taşınmazda asansör bulunmakta olup, dış cephesi boyalıdır. Isınma sistemi bireysel doğal gaz yakıtlı kombilidir. Adresi : Şükrüpaşa Mah. Şehit Cem Havale Sok. No:8 D:12 Edirne Merkez/ EDİRNE Yüzölçümü : 130 m² Arsa Payı : 4/48 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, emsal 1.50 Yençok 9 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 1.690.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: ‘Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/07/2018 tarih ve 2018/469 Esas sayılı dosyasında davalıdır.’ 18/07/2018 tarih ve 10543 yevmiye; ‘Konusu: ****’ın veraset ve intikal ilişiği kesilmiştir. Tarih: 30/11/2020 Sayı: 44450’ 10/12/2020 tarih ve 23017 yyevmiye; ‘AT Yönetim Planı: 26/07/2011’ 19/08/2011 tarih 9137 yevmiye; ‘Edirne Kırkpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 17/11/2020 tarih ve E.45790 SY ile *** vergi ilişiği kesilmiştir.’ 17/12/2020 tarih ve 23495 yevmiye
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 – 14:17 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 – 14:17
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 – 14:17 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 – 14:17

18/10/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2108039)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

1 ADET SÜRÜCÜSÜZ FRİGORİFİK KASALI ARAÇ İLE 4X4 ÇİFT KABİN PİCKUP ARAZİ ARACI (SÜRÜCÜSÜZ) KİRALAMA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/1380762

1-İdarenin
a) Adı	:	EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi	:	TICARET BORSASI YANI BÜYÜK DÖLLÜK YOLU ÜZERI 5.KM. 22020 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	2842268404 – 2842268470
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı	:	1 ADET SÜRÜCÜSÜZ FRİGORİFİK KASALI ARAÇ İLE 4X4 ÇİFT KABİN PİCKUP ARAZİ ARACI (SÜRÜCÜSÜZ) KİRALAMA HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	1 ADET SÜRÜCÜSÜZ FRİGORİFİK KASALI ARAÇ İLE 4X4 ÇİFT KABİN PİCKUP ARAZİ ARACI (SÜRÜCÜSÜZ) KİRALAMA HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi	:	01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	15.11.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçların kiralanması işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2106058)

Örnek No:54*

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2024/413 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/413 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti	Adedi	Cinsi	Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.550.000,00	1	Taşıt	ARACIN PLAKASI : 39ACK784 MODEL YILI : 2018 MARKASI :VOLKSWAGEN TİCARİ ADI: ARTEON MOTOR NUMARASI : DAD307784 ŞASİ NUMARASI :WVWZZZ3HZJE528635 YAKIT TİPİ : Benzin RENGİ: SARI SİLİNDİR HACMİ: 1.498 m3 KDV ORANI: %1 1- ARACIN ANAHTARI MEVCUT DEĞİLDİR. 2- ARACIN ARKA TAMPONUNDA UFAK ÇİZİKLER VARDIR. 3- ARACIN JANTLARINDA ÇİZİKLER VARDIR. 4- ARACIN LASTİKLER %70-%75 MERTEBESİNDEDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 – 10:37 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 – 10:37
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 – 10:37 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 – 10:37

11/10/2024 (İİK m.114/4)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2104500)

DSİ 114 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 350 TON YERLİ YIKANMIŞ FINDIK KÖMÜR ALIMI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE 114. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İPSALA/EDİRNE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 114 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 350 TON YERLİ YIKANMIŞ FINDIK KÖMÜR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/1323904

1-İdarenin
a) Adı	:	BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE 114. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İPSALA/EDİRNE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi	:	Bozkurt Mah. Londra Asfaltı Dörtyol 22400. İpsala/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	2846169005 – 2846169083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı	:	DSİ 114 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 350 TON YERLİ YIKANMIŞ FINDIK KÖMÜR ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	DSİ 114. Şube Müdürlüğü İhtiyacı 350 Ton Yerli Yıkanmış Fındık Kömürü Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	DSİ 114. Şube Müdürlüğü İpsala
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içerisinde.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	18.10.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	DSİ 114. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
Kömür Analiz Raporu
Uygunluk Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. İmalatçı Belgesi İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu Sanayi Sicil Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yerli Kömür Analiz Raporu

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2100502)

Örnek No:55*

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2024/6967 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6967 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Merkez İlçe, ÇAVUŞBEY Mahalle, Ağaç pazarı Mevkii, 202 Ada, 57 Parsel Edirne’nin eski ve merkezi yerleşim lokasyonunda konumlanmaktadır. Gelir seviyesi düşük vatandaşların ikamet ettiği bölgede yer almaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapı 120 m2 oturumlu, tek katlı, yığma, sıvalı, boyalı, çatılı, pencereleri ahşap doğramalı, demir dış kapılı, kiremit çatılı, sobalı, yaklaşık 60 yıllık, % 60 amortisman oranlı, ikamet edilmeyen bir meskendir. Meskenin Değeri: 120 m2 x 12.250 TL/m2 x (1 – 0,60) = 588.000 TL Arsa Değeri: 134,00 m2 x 10.000 TL/m2 = 1.340.000 TL’dir. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Edirne Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır beyanı sorulmuş olup gelen cevaba göre”202 Ada57Parselüzerindebulunandışkapınumarası59nolubağımsızbölümün10.05.2024 tarihinde yıkım kararının kesinleştiği ancak yıkımının Mal sahibi tarafından henüz gerçekleşmediği, yıkımsonrası6306sayılıRiskliYapışerhininmüdürlüğümüzcekaldırılacağı,şatışişlemlerininbu minvalde belirtilerek yapılması gerektiği alıcının üzerindeki yapının yıkım işlemlerinden sorumlu olacağı ” hususu yazmaktadır.
Adresi : Çavuşbey Mahallesi 202 Ada 57 Parsel Edirne Merkez / EDİRNE
İmar Durumu : Edirne Belediyesi İmar durumu sorgulamasında Bitişik Nizam 3 Katlı Meskun Konut Alanında kalmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapının 56 numaralı parsele tecavüzü vardır. Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Ada:202 Parsel:57 sayılı taşınmaz Edirne Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama imar planında kısmen yolda kısmen de bitişik nizam 3 katlı konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz kentsel sit alanı içerisindedir. Ada:202 Parsel:56 sayılı taşınmaz ile şuyulanmadan yapılaşamaz. Herhangi bir fiziki yapılaşmada Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu görüşü alınacaktır. Yapı ruhsatı bulunamamıştır.
Kıymeti : 1.928.000,00 TL KDV Oranı : %10 Yüzölçümü : 134 m2
Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır beyanı ve hacizler mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 – 11:49 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 – 11:49
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 – 11:49 ———————————————————————————————————– Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 – 11:49

27/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2098144)

CAD-CAM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

CAD-CAM Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/1204532

1-İdarenin
a) Adı	:	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi	:	TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN YERLEŞKESİ 22030 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası	:	2842364551 – 2842364550
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı	:	CAD-CAM Sistemi
b) Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet CAD-CAM Sistemi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi	:	Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu ilgili cihazı 10 gün içerisinde teslim edecektir. Firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek tamir bakım seti tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Kurulumu takiben satıcı cihazı çalıştıracak ve muayene komisyonunun cihazı teyit etmesi sonrasında taraflar arasında teslim tutanağı imzalanarak cihaz teslim alınacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
d) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanması ile

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati	:	31.10.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)	:	Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Garanti Belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2095405)

T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/612 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar Fatma YÜKSEL, Muhalla ÇAPKUR, Serpil TÜTÜNCÜ, Sevil TÜTÜNCÜ KONYAR adına kayıtlı Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hanlıyenice Köyü, 136 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2.089,91 m²lik kısmının daimi irtifak hakkı ve 9,26 m²lik kısmının pilon yeri olarak Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 6.464,18 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 11/09/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 11/09/2024

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2095194)

İLAN
T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDANESAS NO: 2024/406 Esas
DAVALI: 1- KEMAL TOPÇU –

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 07/11/2024 günü saat: 10:20’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2093807)

Örnek No:55*

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2024/4302 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4302 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydı; Edirne İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, 3083 ada 3 parsel sayılı 2.715,76 m2 yüzölçümlü Tek Katlı Onaltı Dükkanlı Kargir İş Yeri nitelikli ana taşınmazın, Zemin Kat 5 No’lu bağımsız bölümüdür.Tapu kaydında 3/8 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. İş yeri; Kapalı alanı 70 m2, sundurma alanı 80 m2 olup, zeminler mermer kaplı ve otomatik kepenk sistemli giriş kapıları mevcuttur. Yaklaşık 35 yıllık olduğu ve 2C yapı sınıfına girdiği tespit edilmiştir.
Adresi : İstasyon Mahallesi Zemin Kat Giriş-Bbno:5 Edirne Merkez / EDİRNE
Yüzölçümü : 2.715,76 m2
Arsa Payı : 3/8
Kıymeti : 2.812.500,00 TL
KDV Oranı : %20
İmar Durumu :Edirne Belediye Başkanlığı’nın (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) imar durum sorgulamasında taşınmazın şehir imar planı içinde, Küçük Sanayi Sitesi alanı içinde kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler: yönetim planı: 26/01/1990ve diğer( konusu edirne 3. Sulh hukuk mahkemesinin 14/03/2024 tarih ve 2024/328 esas sayılı yazısı ile ****** tc nolu Y**** E*** Ç**** adına vesayet davası vardır.) 15/03/2024 tarih ve 7267 yevmiye nolu beyanı mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 – 14:03 Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 – 14:03
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 – 14:03 Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 – 14:03

17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2091198)